建設工程發包人承擔連帶責任

法律主觀：

承包人對工程款一般不承擔連帶責任。經發包人同意轉包拖欠工程款糾紛，實際施工人為原告、發包人為被告；未經發包人同意轉包拖欠工程款糾紛，實際施工人為原告、承包人為被告；質量糾紛，發包人為原告，承包人、實際施工人員為共同被告。

法律客觀：

《建筑法》第十五條

建筑工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。發包單位和承包單位應當全面履行合同約定的義務。不按照合同約定履行義務的，依法承擔違約責任。

第二十九條

建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發包給具有相應資質條件的分包單位；但是，除總承包合同中約定的分包外，必須經建設單位認可。施工總承包的，建筑工程主體結構的施工必須由總承包單位自行完成。建筑工程總承包單位按照總承包合同的約定對建設單位負責；分包單位按照分包合同的約定對總承包單位負責。總承包單位和分包單位就分包工程對建設單位承擔連帶責任。禁止總承包單位將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。

建設工程合同的發包人有什么義務

法律主觀：

建設工程合同中發包人的義務與責任： 1、不得違法發包； 2、按照合同約定的時間和要求向承包人提供原材料、設備、場地、資金、技術資料等完成工作的必要條件； 3、及時驗收。

法律客觀：

《 民法典 》第七百九十九條，建設工程竣工后，發包人應當根據施工圖紙及說明書、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準及時進行驗收。驗收合格的，發包人應當按照約定支付價款，并接收該建設工程。建設工程竣工經驗收合格后，方可交付使用；未經驗收或者驗收不合格的，不得交付使用。

建設工程合同發包人應承擔哪些責任

工程發包人的責任是：做好施工前的準備工作；按約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料；對工程質量、進度進行檢查；組織驗收；支付價款等。

【法律依據】

《民法典》第八百零三條

發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權請求賠償停工、窩工等損失。

《民法典》第八百零四條

因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。

《民法典》第八百零五條

因發包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計，發包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。

下列屬于建設工程合同中發包人應承擔的義務與責任的是( )。

【答案】：A、B、C、E

發包人應承擔的義務與責任包括：①不得肢解發包；②依據國家規定的程序和批準的文件訂立合同；③發包人負有及時檢查隱蔽工程的義務；④發包人應按合同規定的期限提供準確的資料，并不得隨意變更計劃；⑤及時驗收與支付價款的義務；⑥因發包人導致工程中途停建、緩建，發包人負有采取措施彌補或者減少損失的義務。D項為發包人的權利。

建設工程合同的發包人有什么責任

法律分析：1、做好施工前的一切準備工作，確保建設承包單位準時進入施工現場。2、向承包人提供符合質量的材料、設備，因提供的材料質量存在瑕疵和提供的設備不符合要求而延誤工期，造成質量責任的，應承擔責任。3、對工程質量、進度進行檢查。4、組織驗收。建設工程竣工后，發包人應及時組織驗收。5、支付價款，接收工程。6、交付使用。發包方對承包方完成的建設工程項目，經驗收合格，支付價款后應及時交付使用，發揮建設工程效益。

法律依據：《中華人民共和國民法典》

第七百九十一條 發包人可以與總承包人訂立建設工程合同，也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同。發包人不得將應當由一個承包人完成的建設工程支解成若干部分發包給數個承包人。

總承包人或者勘察、設計、施工承包人經發包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發包人承擔連帶責任。承包人不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的全部建設工程支解以后以分包的名義分別轉包給第三人。

禁止承包人將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成。

第七百九十七條 發包人在不妨礙承包人正常作業的情況下，可以隨時對作業進度、質量進行檢查。

第八百零三條 發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權請求賠償停工、窩工等損失。

第八百零四條 因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。

第八百零五條 因發包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計，發包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。

第八百零七條 發包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的，除根據建設工程的性質不宜折價、拍賣外，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以請求人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。